Provinsen

Vi er et alsidigt byggefirma, der med mange års erfaring i byggebranchen, kan rådgive om det rette valg for dig.
Vi kan derfor løse enhver opgave inden for byggeriet, vi løser byggeopgave inde som ude, for både erhvervs- og privatkunder.
Vores arbejdsopgaver spænder vidt - som underentreprenør, fagentreprenør eller hovedentreprenør, med godt netværk af dygtige samarbejdspartner.
Med vores placering midt på sjælland, varetager vi opgaver på hele Sjælland.
Kvalitet og fagligstolthed er den røde tråd i vores arbejde, og vi sørger altid for at levere en færdig opgave, som lever op til dine forventninger omkring service, udførelse og kvalitet.
Med vores faglige kompetence inden for byggebranchen, kan vi vejlede dig til de rigtige produkter samt udføre en professionel løsning, der gavner dig de næste mange år.

1. Grundlag
Alle tilbud afgives på grundlag af disse salgs- og leveringsbetingelser. Alle afvigelser fra disse betingelser skal tydeligt fremgå på tilbuddet. Alle afvigelser fra disse standard betingelser, skal skriftlig accepteres af begge parter, ved underskrift heraf.
2. Generelt
Tilbud fra Provinsen ApS er gældende fra den på tilbuddet afgivne dato. Medmindre andet særskilt fremgår at tilbuddet, bortfalder dette, såfremt Provinsen ApS ikke forinden udløbet af denne periode har modtaget skriftlig accept af tilbuddet.
3. Hvad er omfattet af tilbuddet
Vedr. pålægning af nyt tag er tilbuddet fra Provinsen ApS, medmindre andet særskilt fremgår er tilbuddet afgivet under udtrykkelig forudsætning, at den underliggende tagkonstruktion, spær m.v. er intakt og at den tilbudte pålægning kan ske uden indgreb i den underliggende konstruktion og direkte på denne konstruktion. Såfremt dette ikke er tilfældet, vil bygherre blive opkrævet og være forpligtet til udover tilbudssummen som ekstraarbejder at honorere Provinsen ApS for de nødvendige reparationer og/eller udskiftninger af den underliggende konstruktion. Tilbuddet er afgivet på baggrund af de på tilbudsdagen gældende materialepriser, moms, afgifter og valutakurser. Provinsen ApS forbeholder sig ret til, såfremt der sker ændringer i disse priser at foretage tilsvarende reguleringer i det afgivne tilbud såvel i tilbudsperioden som efter accept af tilbuddet fra bygherre. Tilbuddet forudsætter at bygherre leverer den fornødne byggestrøm samt vand uden beregning. Der tages forbehold for råd, svamp, asbest, PCB og bly.
4. Betaling af købesum
Betaling af købesum hos Provinsen ApS fordeles således, for privat kunder. Alle større opgaver der overstiger en beløbsgrænse på 30.000,00 kr. I 3 rater 40%, 40%, og 20% af entreprisens samlede pris inkl. moms. Rate 1. forfalder, når materialerne er leveret til byggepladsen. Rate 2. forfalder, når arbejdet er påbegyndt, Rate 3. forfalder, når arbejdet er færdigmeldt og slutopgørelse er fremsendt. Ved opgaver under 30.000,00 kr. forfalder 50% af den samlede købesum inkl. moms når arbejdet er påbegyndt, restbeløbet forfalder, når arbejdet er færdigmeldt og slutopgørelse er fremsendt. Ved mindre opgaver under 10.000 kr. forfalder 70% af den samlede købesum inkl. moms ved opstart, restbeløbet forfalder, når arbejdet er færdigmeldt og slutopgørelse er fremsendt. Ved spjæld opgaver under 5.000,00 kr. skal der betales med mobilepay når håndværkeren starter på opgaven eller være indbetalt til Provinsen ApS. Ved solcelle anlæg er betaling 100% ved bestilling. Betaling skal ske inden 8 dage fra fakturadato. Forsinket betaling medføre pligt til at betale morarenter i henhold til rentesats i renteloven.
5. Mangler
Provinsen ApS, har i en periode på 5 år efter entreprisens færdigmelding pligt og ret til at afhjælpe mangler og fejl ved det udførte arbejde og de leverede materialer. Provinsen ApS har IKKE - pligt til at afhjælpe mangler, vedrørende de eksisterende konstruktioner og/eller det eksisterende tag. Provinsen ApS er ej heller forpligtet til at afhjælpe mangler og fejl, hvis forholdende kan henføres til manglende vedligeholdelse eller ekstra ordinære klimatiske påvirkninger. Er der foretaget ændringer eller indgreb i det leverede arbejder, uden forudgående skriftlig samtykke fra Provinsen ApS, bortfalder ethvert ansvar herunder pligt til afhjælpning for Provinsen ApS. Mangler eller fejl ved det leverede berettiger ikke bygherre til erstatning vedr. indirekte tab, tabt arbejdsfortjeneste, drift eller avancetab.
6. Reklamation
Reklamationer vedr. forsinkelser, mangler eller fejl skal skriftlig meddeles til Provinsen ApS uden ugrundet ophold efter at de er konstateret.
7. Tidsplan og forsinkelse
Efter accept af tilbuddet, angiver Provinsen ApS forventet udførelses tidspunkt og eventuel færdig tidspunkt. Alle tidspunkter angivet af Provinsen ApS er under forudsætning for at Bygherre sørger for uhindret adgang til byggepladsen. Herunder også adgang til el og vand. De angivne tidspunkter fra Provinsen ApS er kun vejledende. Ved væsentlige forsinkelse, der er til gene for bygherren, er bygherre berettiget til at ophæve aftalen, såfremt arbejdet ikke er påbegyndt inden for 30 dage, efter at bygherre har skriftligt meddelt herom. Bygherre har ikke ret til erstatning, vedr. en sådan ophævelse.
8. Annullering af tilbud
Ved bygherrens uberettigede ophævelse af indgået aftale er Provinsen ApS berettiget til fuld erstatning for sit tab med udgangspunkt i erstatning fra positiv opfyldelses interesse.
9. Forsikring
Bygherre betaler og tegner sædvanlig brand og stormskadeforsikring fra arbejdets påbegyndelse, indtil arbejdet er færdigmeldt. Forsikringen skal dække, skader på arbejdet og bygningen, og alle anlæg vedr. bygningen. Provinsen ApS har sædvanlig ansvar og produktansvars forsikring. Bygherren er forpligtet til at orientere sit forsikringsselskab om den indgåede entrepriseaftale med Provinsen ApS. (Under normale omstændigheder bør Bygherre informere eget forsikringsselskab om det kommende arbejde.)
10. Værneting og tvister
Værneting for sager er byretten i Næstved. Såfremt en af parterne ønsker det, skal sager afgøres ved en voldgiftsret gennemført efter reglerne og voldgift via Voldgiftsretten for Bygge og Anlægsvirksomhed.
11. Ejendomsforbehold
Provinsen ApS forbeholder sig, i det omfang dette ikke er stridende med ufravigelige lovregler, ejendomsretten til det leverede indtil hele købssummen med tillæg af renter og omkostninger er betalt.
Salgs- og leveringsbetingelser for Provinsen ApS pr. 01-01-2018